合同仲裁申请书范文一:买卖合同货款纠纷
仲裁申请人:
名称:[申请人公司全称,如:XXXX实业有限公司]
住所地:[申请人公司注册地址]
法定代表人:[姓名] 职务:[职务]
联系方式:[电话] [邮箱]
被申请人:
名称:[被申请人公司全称,如:YYYY贸易有限公司]
住所地:[被申请人公司注册地址]
法定代表人:[姓名] 职务:[职务]
联系方式:[电话] [邮箱]
案由: 买卖合同货款纠纷
仲裁请求:
1. 裁决被申请人向申请人支付拖欠货款人民币[具体金额,大写:例如:壹佰伍拾万元整];
2. 裁决被申请人向申请人支付逾期付款利息(自[具体日期,如:20XX年XX月XX日]起至实际付清之日止,以拖欠货款[具体金额]为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的[具体倍数,如:1.5倍]计算);
3. 裁决被申请人承担本案全部仲裁费用;
4. 裁决被申请人承担因本案产生的律师费、差旅费等合理费用共计人民币[具体金额]元。
事实与理由:
申请人与被申请人于[具体日期,如:20XX年XX月XX日]签订了《产品购销合同》(合同编号:[合同编号,如:XYZ-20XX-001]),约定申请人向被申请人销售[具体产品名称,如:[型号]型钢材]共计[具体数量,如:1000吨],总价款为人民币[具体金额,如:1,500,000.00元]。合同约定,申请人应于[具体日期]前完成供货,被申请人应于收货后[具体天数,如:30日]内支付全部货款。
合同签订后,申请人严格按照合同约定,于[具体日期,如:20XX年XX月XX日]前将全部[具体产品名称]交付至被申请人指定地点,并经被申请人验收合格。申请人已于[具体日期]向被申请人开具了增值税专用发票(发票号码:[发票号码])。
然而,被申请人自收货及收到发票后,却未能按照合同约定及时支付货款。申请人多次通过电话、邮件、发送催款函(于[具体日期]发送)等方式催促被申请人支付货款,但被申请人至今仍未履行付款义务,已严重违反了合同约定。
根据《产品购销合同》第[具体条款号,如:第八条]约定:“若乙方(即被申请人)未能按时支付货款,应每日按未付款项的[具体比例,如:万分之五]向甲方(即申请人)支付逾期付款违约金。”依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百八十五条的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被申请人拖欠货款的行为,已构成根本违约。被申请人不仅应支付拖欠货款,还应承担相应的逾期付款利息,以弥补申请人因此遭受的经济损失。
鉴于双方合同中明确约定,因本合同产生的争议,应提交[仲裁委员会名称,如:XX市仲裁委员会]仲裁解决。为维护申请人的合法权益,申请人特依据《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规,向贵仲裁委员会提起仲裁申请,恳请仲裁庭依法裁决,支持申请人的全部仲裁请求。
此致
[仲裁委员会名称,如:XX市仲裁委员会]
申请人:[申请人公司全称](盖章)
法定代表人/授权委托人:[签字]
[日期,如:20XX年XX月XX日]
附件:
1. 《产品购销合同》原件或复印件;
2. 送货单、签收单、验收报告等交付凭证复印件;
3. 增值税专用发票复印件;
4. 对账单、催款函及邮寄凭证复印件;
5. 申请人营业执照复印件;
6. 法定代表人身份证明书及身份证复印件;
7. 授权委托书及受托人身份证复印件(如有);
8. 其他证据材料。
合同仲裁申请书范文二:软件开发服务合同违约纠纷
仲裁申请人:
名称:[申请人公司全称,如:XXXX科技有限公司]
住所地:[申请人公司注册地址]
法定代表人:[姓名] 职务:[职务]
联系方式:[电话] [邮箱]
被申请人:
名称:[被申请人公司全称,如:YYYY软件有限公司]
住所地:[被申请人公司注册地址]
法定代表人:[姓名] 职务:[职务]
联系方式:[电话] [邮箱]
案由: 软件开发服务合同违约纠纷
仲裁请求:
1. 裁决解除申请人与被申请人于[具体日期,如:20XX年XX月XX日]签订的《[项目名称]软件开发服务合同》(合同编号:[合同编号,如:SWD-20XX-002]);
2. 裁决被申请人立即退还申请人已支付的服务费用人民币[具体金额,大写:例如:伍拾万元整];
3. 裁决被申请人向申请人支付违约金人民币[具体金额,大写:例如:贰拾伍万元整];
4. 裁决被申请人赔偿申请人因合同解除造成的其他损失(包括但不限于另行委托开发费用差额、项目延期损失、商业信誉损失等),暂定为人民币[具体金额,大写:例如:叁拾万元整],最终金额以仲裁庭认定为准;
5. 裁决被申请人承担本案全部仲裁费用;
6. 裁决被申请人承担申请人因本案产生的律师费、交通费、调查取证费等合理费用共计人民币[具体金额]元。
事实与理由:
申请人与被申请人于[具体日期,如:20XX年XX月XX日]签订了《[项目名称]软件开发服务合同》(合同编号:[SWD-20XX-002]),约定由被申请人为申请人开发一套[具体软件名称,如:企业级数据管理系统]。合同总价款为人民币[具体金额,如:1,000,000.00元],约定分三期支付。合同明确约定了软件开发的功能需求、技术指标、交付时间表(例如:初版于[具体日期]交付测试,终版于[具体日期]交付验收)及违约责任。根据合同约定,申请人已于[具体日期]支付了第一期服务费人民币[具体金额,如:500,000.00元]。
合同签订后,被申请人未按照合同约定履行其主要义务:
首先,被申请人未能按照合同约定的时间节点完成各阶段开发任务。原定于[具体日期]交付的初版测试软件,直至[具体日期]才勉强提交,且提交版本存在大量关键性缺陷和功能缺失,远未达到合同约定的技术指标和功能要求。
其次,在后续的开发过程中,被申请人对申请人提出的合理修改意见和缺陷修复请求,未能及时响应和处理,导致项目进度严重滞后。申请人多次发送催告函件(如:于[具体日期]发送的《项目进度延误告知函》),并组织会议沟通,要求被申请人加快进度、提高质量,但均未见明显改善。
再次,被申请人最终提交的“终版”软件(于[具体日期]提交),经申请人组织专业人员进行测试,发现仍存在多项核心功能无法正常运行、系统稳定性极差、数据处理效率低下等严重质量问题,根本无法满足申请人的业务需求,构成实质性违约,导致合同目的无法实现。
根据《[项目名称]软件开发服务合同》第[具体条款号,如:第七条]约定:“若乙方(即被申请人)未能按时完成开发任务或提交的软件不符合合同约定要求,导致甲方(即申请人)合同目的无法实现的,甲方有权解除合同,并要求乙方退还已支付的全部款项,同时支付合同总价款[具体比例,如:50%]的违约金。”被申请人的上述行为已严重违反合同约定,构成根本违约,直接导致申请人相关业务无法正常开展,给申请人造成了巨大的经济损失和商业信誉损害。
为维护申请人的合法权益,申请人依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百七十七条、第五百八十五条等相关规定,要求解除合同,并要求被申请人承担相应的违约责任及赔偿责任。
鉴于双方合同中明确约定,因本合同产生的一切争议,均提交[仲裁委员会名称,如:XX市仲裁委员会]仲裁解决。申请人特此向贵仲裁委员会提起仲裁申请,恳请仲裁庭依法裁决,维护申请人的合法权益。
此致
[仲裁委员会名称,如:XX市仲裁委员会]
申请人:[申请人公司全称](盖章)
法定代表人/授权委托人:[签字]
[日期,如:20XX年XX月XX日]
附件:
1. 《[项目名称]软件开发服务合同》原件或复印件;
2. 付款凭证复印件;
3. 项目进度报告、测试报告、缺陷清单等项目管理文件复印件;
4. 往来邮件、会议纪要、催告函等沟通记录复印件;
5. 申请人营业执照复印件;
6. 法定代表人身份证明书及身份证复印件;
7. 授权委托书及受托人身份证复印件(如有);
8. 其他损失证明材料(如另行委托开发合同及费用凭证、业务损失情况说明等)。
合同仲裁申请书范文三:建设工程施工合同质量缺陷及延期纠纷
仲裁申请人:
名称:[申请人公司全称,如:XXXX房地产开发有限公司]
住所地:[申请人公司注册地址]
法定代表人:[姓名] 职务:[职务]
联系方式:[电话] [邮箱]
被申请人:
名称:[被申请人公司全称,如:YYYY建筑工程有限公司]
住所地:[被申请人公司注册地址]
法定代表人:[姓名] 职务:[职务]
联系方式:[电话] [邮箱]
案由: 建设工程施工合同质量缺陷及延期纠纷
仲裁请求:
1. 裁决被申请人支付因工程质量缺陷造成的修复费用人民币[具体金额,大写:例如:玖拾伍万元整];
2. 裁决被申请人支付逾期完工违约金(自[具体日期,如:20XX年XX月XX日]起至实际完工之日止,以工程总价款[具体金额]为基数,按照合同约定[具体比例,如:每日万分之三]计算);
3. 裁决被申请人赔偿申请人因工程质量缺陷及延期造成的其他损失(包括但不限于停工待修损失、逾期交付房屋租金损失、营销推广损失等),暂定为人民币[具体金额,大写:例如:伍拾万元整],最终金额以仲裁庭认定为准;
4. 裁决被申请人承担本案全部仲裁费用;
5. 裁决被申请人承担申请人因本案产生的律师费、鉴定费、差旅费等合理费用共计人民币[具体金额]元。
事实与理由:
申请人与被申请人于[具体日期,如:20XX年XX月XX日]签订了《建设工程施工合同》(合同编号:[合同编号,如:JSCG-20XX-003]),约定由被申请人承建申请人开发的[项目名称,如:XX花园小区]项目[具体标的,如:1号楼及地下车库]的施工任务。合同总价款为人民币[具体金额,如:20,000,000.00元],约定工程应于[具体日期,如:20XX年XX月XX日]前竣工并验收合格。合同还明确约定了工程质量标准、逾期竣工违约责任及质量缺陷处理条款。
合同签订后,被申请人进场施工。在施工过程中,申请人多次发现被申请人存在施工质量不符合设计要求和国家规范标准的情形,并及时向被申请人发出了书面整改通知。然而,被申请人并未完全按照要求进行有效整改。
具体而言,被申请人存在以下严重违约行为:
首先,工程严重逾期。根据合同约定,工程应于[具体日期]竣工。但被申请人直至[具体日期]才勉强完成主体结构施工,并于[具体日期]才提交竣工验收申请,实际完工时间远超合同约定,导致工程项目整体延期,给申请人造成了巨大的经济损失。
其次,工程存在大量严重质量缺陷。在竣工验收阶段及投入使用后,申请人委托的专业第三方检测机构(如:[检测机构名称])出具的《工程质量检测报告》(报告编号:[报告编号])显示,该工程存在多项严重质量问题,包括但不限于:[具体质量问题,如:墙体开裂、楼板渗水、门窗安装不符合规范、消防设施不合格]等。这些质量缺陷不仅影响了建筑物的使用功能和安全性,也严重损害了申请人的商业信誉和品牌形象。
再次,被申请人对申请人及检测机构提出的质量缺陷问题,未能及时采取有效措施进行修复。申请人多次向被申请人发出《工程质量整改通知书》(如:于[具体日期]发出),要求其立即进行维修,但被申请人迟迟不予响应或修复不彻底,导致问题持续存在,申请人不得不自行垫付费用进行抢修或委托第三方进行修复。
根据《建设工程施工合同》第[具体条款号,如:第十四条、第十六条]约定:“若乙方(即被申请人)未能按时完工,应每日按工程总价款的[具体比例]向甲方(即申请人)支付逾期完工违约金。”;“若因乙方原因造成工程质量不符合约定,乙方应负责返工、修理,并承担由此产生的全部费用及赔偿甲方的一切损失。”被申请人的上述行为已构成严重违约,不仅应支付逾期完工违约金,还应承担因工程质量缺陷造成的修复费用及赔偿申请人因此遭受的一切损失。
为维护申请人的合法权益,申请人依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百八十五条、第七百九十四条等相关法律法规,向贵仲裁委员会提起仲裁申请,恳请仲裁庭依法裁决,支持申请人的全部仲裁请求。
此致
[仲裁委员会名称,如:XX市仲裁委员会]
申请人:[申请人公司全称](盖章)
法定代表人/授权委托人:[签字]
[日期,如:20XX年XX月XX日]
附件:
1. 《建设工程施工合同》原件或复印件;
2. 工程竣工验收报告、移交证明(如有时)复印件;
3. 工程质量检测报告、鉴定报告复印件;
4. 工程质量缺陷照片、视频等影像资料;
5. 往来函件、整改通知书、会议纪要等沟通记录复印件;
6. 修复费用清单、发票、维修合同等凭证复印件;
7. 申请人营业执照复印件;
8. 法定代表人身份证明书及身份证复印件;
9. 授权委托书及受托人身份证复印件(如有);
10. 其他损失证明材料(如房屋租金损失计算依据、停工证明、营销费用凭证等)。
本内容由MSchen收集整理,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:http://www.xchxzm.com/76649.html