追加诉讼请求申请书

追加诉讼请求申请书

申请人：[申请人姓名]，男/女，[民族]族，[出生日期]出生，身份证号：[身份证号码]，住址：[住址]，联系电话：[联系电话]。

（如为单位：申请人：[公司名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]，住所地：[公司地址]，联系电话：[公司电话]。）

被申请人：[被申请人姓名]，男/女，[民族]族，，[出生日期]出生，身份证号：[身份证号码]，住址：[住址]，联系电话：[联系电话]。

（如为单位：被申请人：[公司名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]，住所地：[公司地址]，联系电话：[公司电话]。）

案由：借款合同纠纷

案号：(2023)京0101民初XXX号

诉讼请求：

在原诉讼请求不变的基础上，追加如下诉讼请求：

1. 判令被申请人支付逾期利息（或违约金），以借款本金人民币[数额，例如：伍拾万元整]元为基数，自[逾期开始日期，例如：2022年1月1日起]起至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的[倍数，例如：1.5倍]计算（或按合同约定计算，[具体利率或违约金计算方式，例如：月利率2%或日万分之五]）。
2. 判令被申请人承担本案因追加诉讼请求而产生的诉讼费用。

事实与理由：

申请人与被申请人因借款合同纠纷一案，已向贵院提起诉讼，贵院已于[立案日期，例如：2023年3月15日]立案审理，案号为(2023)京0101民初XXX号。原诉讼请求主要为判令被申请人偿还借款本金人民币[数额，例如：伍拾万元整]元。

根据双方于[合同签订日期，例如：2021年9月1日]签订的《借款合同》第[条款号，例如：第五条]条约定，被申请人未按期偿还借款的，应当支付逾期利息（或违约金）。合同约定借款期限届满日为[到期日期，例如：2022年12月31日]，被申请人至今仍未履行还款义务，已构成严重违约。

在提起本诉讼时，申请人仅主张了借款本金，但根据合同约定及法律规定，被申请人不仅应偿还本金，还应支付因其逾期还款行为而产生的逾期利息（或违约金）。逾期利息（或违约金）是借款合同项下被申请人应承担的违约责任，属于本案纠纷的组成部分。为了全面维护申请人的合法权益，减少诉累，避免另案起诉，申请人现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十一条及相关法律规定，特向贵院申请追加上述诉讼请求。此追加请求与原诉讼请求基于同一法律关系和事实基础，属于后续损失的合理延伸，符合诉讼经济原则，有利于一次性解决双方纠纷。

综上所述，为维护申请人的合法权益，恳请贵院依法准许申请人的追加诉讼请求。

此致

[法院名称，例如：北京市朝阳区人民法院]人民法院

申请人：[申请人姓名/公司名称]

[日期，例如：2023年6月20日]

追加诉讼请求申请书

申请人：[施工公司名称，例如：某建筑工程有限公司]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]，住所地：[公司地址]，联系电话：[公司电话]。

被申请人：[业主公司名称，例如：某房地产开发有限公司]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]，住所地：[公司地址]，联系电话：[公司电话]。

案由：建设工程施工合同纠纷

案号：(2023)沪0104民初YYY号

诉讼请求：

在原诉讼请求不变的基础上，追加如下诉讼请求：

1. 判令被申请人支付因工程设计变更增加的工程款人民币[数额，例如：捌拾伍万元整]元。
2. 判令被申请人支付因其原因导致工期延误的损失人民币[数额，例如：叁拾万元整]元（自[延误开始日期，例如：2022年5月10日]至[延误结束日期，例如：2023年1月31日]，按合同约定或实际损失计算）。
3. 判令被申请人承担本案因追加诉讼请求而产生的诉讼费用。

事实与理由：

申请人与被申请人因建设工程施工合同纠纷一案，已向贵院提起诉讼，贵院已于[立案日期，例如：2023年2月10日]立案审理，案号为(2023)沪0104民初YYY号。原诉讼请求主要为判令被申请人支付已完工工程款的剩余尾款及部分签证工程款。

在案件审理过程中，申请人进一步整理和核查了施工资料，发现根据双方签订的《建设工程施工合同》及后续的《设计变更通知单》（编号：[变更单编号]）、《工程量签证单》（编号：[签证单编号]）等文件，被申请人曾多次要求对原设计进行重大变更，导致申请人施工成本显著增加。这些变更事项在原诉讼请求中未能完全体现，且变更增加的工程款已完成工程量核算。此外，由于被申请人未能及时提供施工场地、拖延审批、指令变更等原因，严重影响了施工进度，造成了长达[延误时长，例如：八个月]的工期延误，进而给申请人带来了停工窝工、机械设备闲置、人员工资等直接经济损失。这些损失的金额已经通过专业评估或内部核算初步确定。

上述工程变更增加的工程款及工期延误损失，均是基于双方合同履行过程中实际发生的，且与原诉讼请求具有同一法律关系和密切关联，属于同一建设工程施工合同纠纷范畴内的后续费用和损失。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十一条之规定，当事人在诉讼过程中，可以追加独立的诉讼请求。追加上述请求有利于一次性解决本案纠纷，减少当事人的诉累，节约司法资源，确保案件处理的全面性和公正性。

综上所述，为维护申请人的合法权益，恳请贵院依法准许申请人的追加诉讼请求。

此致

[法院名称，例如：上海市闵行区人民法院]人民法院

申请人：[施工公司名称]

[日期，例如：2023年6月20日]

追加诉讼请求申请书

申请人：[买方公司名称，例如：深圳市创新科技发展有限公司]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]，住所地：[公司地址]，联系电话：[公司电话]。

被申请人：[卖方公司名称，例如：广州市精密机械制造有限公司]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]，住所地：[公司地址]，联系电话：[公司电话]。

案由：买卖合同纠纷

案号：(2023)粤0306民初ZZZ号

诉讼请求：

在原诉讼请求不变的基础上，追加如下诉讼请求：

1. 判令被申请人支付因销售货物存在质量缺陷导致申请人损失的维修费用人民币[数额，例如：肆拾伍万元整]元。
2. 判令被申请人赔偿因货物质量问题导致的停产损失（或转售差价损失）人民币[数额，例如：陆拾万元整]元。
3. 判令被申请人承担本案因追加诉讼请求而产生的诉讼费用。

事实与理由：

申请人与被申请人因买卖合同纠纷一案，已向贵院提起诉讼，贵院已于[立案日期，例如：2023年1月8日]立案审理，案号为(2023)粤0306民初ZZZ号。原诉讼请求主要为判令被申请人交付合同约定货物或解除合同并返还已付货款。

根据双方于[合同签订日期，例如：2022年7月5日]签订的《买卖合同》，申请人向被申请人采购[货物名称，例如：一批自动化生产线设备]。合同签订后，被申请人交付的货物经申请人验收和使用后，发现存在严重的质量缺陷，不符合合同约定的质量标准和使用要求，经第三方检测机构鉴定，确认存在[具体缺陷，例如：核心部件精度不达标，导致产品合格率低下]的问题。申请人在收到货物并发现问题后，曾多次与被申请人沟通协商，要求其进行维修或更换，但被申请人一直未予积极处理。为了避免损失进一步扩大，确保生产线正常运行，申请人不得不自行寻找第三方专业机构进行紧急维修，并因此产生了高昂的维修费用，相关维修发票和合同已具备。此外，由于该批货物的质量问题，已严重影响了申请人的正常生产经营活动，导致生产线停产[停产时间，例如：2个月]，造成了巨大的经济损失，包括直接的利润损失和间接的商誉损失。

上述维修费用及停产损失是因被申请人履行合同不符合约定，导致货物存在质量问题直接产生的损失，与原诉讼请求具有直接关联性，均源于同一买卖合同纠纷。在提起原诉讼时，相关损失数额尚未完全确定或仍在持续发生中，故未包含在原诉讼请求内。现相关证据已收集齐全，损失数额已初步核算。为避免申请人再次起诉，增加司法成本和当事人诉累，申请人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十一条之规定及相关司法解释，申请追加上述诉讼请求。此举符合司法效率原则，有利于全面查清案件事实，一次性解决争议。

综上所述，为维护申请人的合法权益，恳请贵院依法准许申请人的追加诉讼请求。

此致

[法院名称，例如：深圳市宝安区人民法院]人民法院

申请人：[买方公司名称]

[日期，例如：2023年6月20日]