反诉状
反诉人（原审被告）：[公司名称/姓名]，统一社会信用代码/身份证号码：[统一社会信用代码/身份证号码]，住所地：[地址]，法定代表人/负责人：[姓名]，职务：[职务]，联系电话：[联系电话]。
委托诉讼代理人：[律师姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[联系电话]。
被反诉人（原审原告）：[公司名称/姓名]，统一社会信用代码/身份证号码：[统一社会信用代码/身份证号码]，住所地：[地址]，法定代表人/负责人：[姓名]，职务：[职务]，联系电话：[联系电话]。
委托诉讼代理人：[律师姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[联系电话]。
案由：货物买卖合同纠纷
诉讼请求：
1. 判令解除反诉人与被反诉人之间于[XXXX年XX月XX日]签订的《货物买卖合同》（合同编号：[XXXX]）。
2. 判令被反诉人立即返还反诉人已支付的货款人民币[XXXX]元整。
3. 判令被反诉人支付因货物质量不合格给反诉人造成的直接损失人民币[XXXX]元整（包括但不限于仓储费、检测费、返工费等）。
4. 判令被反诉人承担本案反诉的全部诉讼费用。
事实与理由：
反诉人与被反诉人于[XXXX年XX月XX日]签订《货物买卖合同》，约定反诉人向被反诉人采购[货物名称]共计[数量]单位，总价款为人民币[XXXX]元。合同约定，被反诉人应在[XXXX年XX月XX日]前交付货物，并保证货物质量符合[合同约定标准/国家标准/行业标准]的要求。反诉人已依照合同约定向被反诉人支付了全部货款人民币[XXXX]元。
[XXXX年XX月XX日]，被反诉人将货物交付至反诉人指定地点。反诉人在收到货物后，立即组织人员对货物进行验收。经初步检验，发现该批货物存在严重质量问题，主要表现为：[具体描述质量问题，例如：部分产品表面有明显划痕、功能缺失、尺寸不符、材质不合格等，并说明具体数量或比例]。反诉人随即于[XXXX年XX月XX日]向被反诉人发出书面通知（或通过电话、邮件等方式），告知货物存在质量问题，并要求被反诉人采取补救措施，但被反诉人对此置若罔闻，或虽进行沟通但未能有效解决。
为进一步确认货物质量问题，反诉人委托了[第三方检测机构名称]于[XXXX年XX月XX日]对该批货物进行了专业检测，并出具了《检测报告》（报告编号：[XXXX]）。该报告明确指出，该批货物确实存在[具体检测结论，例如：多项指标不符合国家标准/合同约定标准]，确认了货物严重不合格的事实。
由于被反诉人交付的货物存在严重质量缺陷，导致反诉人无法按原计划使用该批货物进行生产或销售，给反诉人造成了巨大的经济损失，包括但不限于已支付的货款的损失、为处理不合格货物产生的仓储费、检测费，以及因无法正常生产或销售而导致的预期利润损失。反诉人多次与被反诉人协商解决，要求其退货退款并赔偿损失，但被反诉人均拒绝或未能给出合理解决方案。被反诉人不仅未能履行合同义务，反而于[XXXX年XX月XX日]以反诉人未支付货款（事实上已支付）或无理拒收货物（事实上因质量问题拒收）为由，向贵院提起诉讼，要求反诉人支付货款及违约金。
反诉人认为，被反诉人交付的货物质量严重不符合合同约定，已构成根本违约。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百七十七条、第六百一十条、第六百一十四条等相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿损失等违约责任。因标的物质量不符合约定，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。本案中，被反诉人的根本违约行为，已严重影响了反诉人的合同目的实现，故反诉人有权解除合同，并要求被反诉人返还已付货款并赔偿损失。
综上所述，为维护反诉人的合法权益，反诉人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，向贵院提起反诉，请求贵院查明事实，依法支持反诉人的全部反诉请求。
此致
[法院名称]人民法院
具状人：[反诉人名称]（盖章/签字）
法定代表人/负责人：[姓名]（签字）
委托诉讼代理人：[律师姓名]（签字）
[XXXX年XX月XX日]
附：
1. 反诉状副本[X]份
2. 证据清单及证据材料[X]份
3. 授权委托书[X]份
反诉状
反诉人（原审被告）：[姓名]，性别：[男/女]，民族：[民族]，出生日期：[XXXX年XX月XX日]，身份证号码：[身份证号码]，住址：[详细住址]，联系电话：[联系电话]。
委托诉讼代理人：[律师姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[联系电话]。
被反诉人（原审原告）：[姓名]，性别：[男/女]，民族：[民族]，出生日期：[XXXX年XX月XX日]，身份证号码：[身份证号码]，住址：[详细住址]，联系电话：[联系电话]。
委托诉讼代理人：[律师姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[联系电话]。
案由：房屋租赁合同纠纷
诉讼请求：
1. 判令解除反诉人与被反诉人于[XXXX年XX月XX日]签订的《房屋租赁合同》。
2. 判令被反诉人立即返还反诉人已支付的租赁保证金人民币[XXXX]元。
3. 判令被反诉人支付因其未履行修缮义务给反诉人造成的财产损失人民币[XXXX]元整（包括但不限于[家具损坏费用、另行租房费用等]）。
4. 判令被反诉人支付反诉人违约金人民币[XXXX]元整。
5. 判令本案反诉的全部诉讼费用由被反诉人承担。
事实与理由：
反诉人与被反诉人于[XXXX年XX月XX日]签订《房屋租赁合同》，约定反诉人租赁被反诉人位于[房屋详细地址]的房屋，租赁期限自[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]，月租金为人民币[XXXX]元。合同约定，被反诉人作为出租人，负有对租赁房屋及其附属设施进行定期检查、维修的义务，确保房屋处于适租状态。同时，反诉人按合同约定向被反诉人支付了租赁保证金人民币[XXXX]元。
自[XXXX年XX月XX日]起，租赁房屋出现多处严重质量问题，包括但不限于：[具体描述问题，例如：卫生间管道严重漏水，导致天花板发霉、墙体潮湿；厨房燃气灶具故障无法正常使用；卧室窗户密封不严，冬季寒风倒灌严重影响居住；电路老化跳闸频繁等]。这些问题严重影响了反诉人的正常居住和生活。反诉人多次通过[电话/微信/书面]等方式联系被反诉人，告知房屋存在的问题，并要求其履行维修义务。反诉人提供了[日期]、[日期]、[日期]等多次联系记录作为证据。
然而，被反诉人对此置之不理，或仅进行敷衍性维修，未能彻底解决问题。特别是[XXXX年XX月XX日]发生的[最严重事件，例如：卫生间管道爆裂]，导致反诉人屋内大量财物受损，包括[具体受损物品，例如：床铺、衣物、电子产品、书籍等]，直接经济损失达人民币[XXXX]元。事发后，反诉人再次紧急联系被反诉人，要求其立即维修并赔偿损失，但被反诉人仍未采取有效措施，反而声称是反诉人使用不当导致。因房屋已无法正常居住，反诉人被迫于[XXXX年XX月XX日]另行租住他处，产生了额外的租房费用。
被反诉人作为出租人，依据《中华人民共和国民法典》第七百一十二条、第七百一十三条规定，负有对租赁物进行维修的义务，并应保证租赁物符合约定用途。其未能履行修缮义务，导致租赁房屋出现严重质量问题，且对反诉人造成的损失拒绝赔偿，已经构成根本违约。被反诉人于[XXXX年XX月XX日]向贵院提起诉讼，要求反诉人支付未付租金及承担所谓房屋损坏责任，但其所称房屋损坏实为其未尽维修义务所致，且反诉人因此遭受巨大损失并被迫停止居住，有权拒绝支付部分租金并要求解除合同。
反诉人认为，鉴于被反诉人长期不履行修缮义务，导致房屋不适于居住，已严重侵犯了反诉人的合法权益，导致合同目的无法实现。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第七百二十二条等规定，承租人可以解除租赁合同，并要求出租人赔偿损失。同时，被反诉人应根据合同约定（或法律规定）承担违约责任。
综上所述，为维护反诉人的合法权益，反诉人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，向贵院提起反诉，请求贵院查明事实，依法支持反诉人的全部反诉请求。
此致
[法院名称]人民法院
具状人：[反诉人姓名]（签字）
委托诉讼代理人：[律师姓名]（签字）
[XXXX年XX月XX日]
附：
1. 反诉状副本[X]份
2. 证据清单及证据材料[X]份
3. 授权委托书[X]份
反诉状
反诉人（原审被告）：[公司名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，职务：[职务]，联系电话：[联系电话]。
委托诉讼代理人：[律师姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[联系电话]。
被反诉人（原审原告）：[公司名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，职务：[职务]，联系电话：[联系电话]。
委托诉讼代理人：[律师姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[联系电话]。
案由：建设工程施工合同纠纷
诉讼请求：
1. 判令被反诉人支付因工程延期完工产生的违约金人民币[XXXX]元整（或按合同约定计算至实际完工日）。
2. 判令被反诉人承担因工程质量缺陷进行修复的费用人民币[XXXX]元整。
3. 判令在被反诉人支付上述违约金及修复费用后，反诉人再支付被反诉人剩余工程款（若有），且该剩余工程款应扣除上述违约金及修复费用。
4. 判令本案反诉的全部诉讼费用由被反诉人承担。
事实与理由：
反诉人与被反诉人于[XXXX年XX月XX日]签订《建设工程施工合同》（合同编号：[XXXX]），约定由被反诉人承建反诉人位于[工程项目详细地址]的[工程项目名称]项目。合同明确约定工程开工日期为[XXXX年XX月XX日]，竣工日期为[XXXX年XX月XX日]，工程总价款为人民币[XXXX]元。合同同时约定了工程延期完工的违约金计算方式（例如：每延期一日，按工程总价款的万分之[X]计算）及工程质量标准和保修责任。
合同签订后，反诉人依约支付了前期工程款。然而，被反诉人未能按照合同约定的工期完成工程施工，工程实际竣工日期拖延至[XXXX年XX月XX日]，严重超出了合同约定竣工日期[XX]天。在此期间，反诉人多次向被反诉人发出催告函或口头督促，要求其加快施工进度，但被反诉人未采取有效措施，导致工程长期停滞或进展缓慢。工程延期给反诉人造成了巨大的经济损失，包括但不限于[具体损失，例如：厂房无法按期投产的营业损失、租赁其他场地费用、人员工资等]。依据合同约定，被反诉人应支付延期完工违约金人民币[XXXX]元。
此外，在工程竣工验收过程中，反诉人发现工程存在多项严重的质量缺陷，主要包括：[具体描述质量缺陷，例如：主体结构部分墙体开裂，存在安全隐患；防水工程不达标，导致渗漏；水电线路敷设不规范，存在安全隐患；部分装饰材料与合同约定不符等]。反诉人随即向被反诉人发出了《工程质量缺陷通知书》，要求其进行整改。被反诉人虽进行过部分修复，但并未彻底解决所有质量问题，且部分修复工作质量依然不高。反诉人不得不自行委托第三方专业机构对工程质量缺陷进行评估，并聘请其他施工队伍进行修复，产生了额外的修复费用人民币[XXXX]元。反诉人保留了相关修复合同、发票及检测报告等证据。
被反诉人未按期完成工程，且工程存在严重质量缺陷，其行为已构成对《建设工程施工合同》的根本违约。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百七十七条、第八百零一条、第八百零七条等相关规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。建设工程因施工人的原因致使逾期完成的，发包人可以请求施工人承担违约责任。被反诉人不仅未能履行合同义务，反而于[XXXX年XX月XX日]向贵院提起诉讼，要求反诉人支付剩余工程款，完全无视其自身违约行为及给反诉人造成的巨额损失。
反诉人认为，被反诉人的延期完工和工程质量缺陷，已严重损害反诉人的合法权益，反诉人有权依照合同约定和法律规定，要求被反诉人支付违约金并承担质量修复费用。反诉人支付剩余工程款的义务，应以被反诉人承担上述违约责任为前提。
综上所述，为维护反诉人的合法权益，反诉人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，向贵院提起反诉，请求贵院查明事实，依法支持反诉人的全部反诉请求。
此致
[法院名称]人民法院
具状人：[反诉人名称]（盖章）
法定代表人：[姓名]（签字）
委托诉讼代理人：[律师姓名]（签字）
[XXXX年XX月XX日]
附：
1. 反诉状副本[X]份
2. 证据清单及证据材料[X]份
3. 授权委托书[X]份
本内容由MSchen收集整理，如果侵犯您的权利，请联系删除（点这里联系），如若转载，请注明出处：http://www.xchxzm.com/77075.html
